为了加强建设工程造价管理ღ★，规范建设工程造价计价行为ღ★，合理确定和有效控制工程造价ღ★，维护工程建设当事人的合法权益ღ★，根据有关法律ღ★、法规ღ★，结合本省实际ღ★，制定本办法ღ★。

　　第三条县级以上人民政府建设行政主管部门负责本行政区域的建设工程造价管理ღ★，具体工作委托其工程造价管理机构负责ღ★。

　　县级以上人民政府发展改革ღ★、财政ღ★、审计ღ★、交通ღ★、水利k8凯发·(中国区)天生赢家一触即发ღ★、人防等部门ღ★，应当按照各自的职责ღ★，做好有关的工程造价管理工作ღ★。

　　省交通日本樱花vpsv2exღ★、水利ღ★、人防等系统专业造价管理机构ღ★，负责本系统专业工程造价管理的具体工作ღ★，业务上接受省工程造价管理机构指导k8凯发·(中国区)天生赢家一触即发ღ★。

　　第四条本办法所称建设工程造价ღ★，是指建设工程从筹建到竣工验收交付使用前所需的全部费用ღ★，包括下列各项ღ★：

　　（一）建筑安装工程费用ღ★，包括土建工程和安装工程的直接费ღ★、间接费ღ★、施工企业合理利润和法定税费ღ★；

　　（二）设备及工器具购置费用ღ★，包括为建设项目购置或者自制的达到固定资产标准的各种设备ღ★、工具ღ★、器具的购置费用ღ★；

　　（三）工程建设其他费用ღ★，包括土地使用权取得费日本樱花vpsv2exღ★、勘察费ღ★、设计费ღ★、工程监理费ღ★、中介机构咨询费ღ★、研究试验费ღ★、招标费用ღ★、建设单位管理费ღ★、建设单位临时设施费ღ★、工程保险费ღ★；

　　第五条建设工程造价中的建筑安装工程费用ღ★、设备及工器具购置费用ღ★、勘察费ღ★、设计费ღ★、工程监理费ღ★、中介机构咨询费等建筑法规ღ★，应当通过公平竞争ღ★，由建设单位和承包单位在合同中约定ღ★。

　　第六条省工程造价管理机构应当根据国家规定的工程建设规范和建设工程质量标准ღ★，编制建设项目的人工ღ★、材料ღ★、设备ღ★、施工机械消耗量标准及有关计价规则ღ★，经专家评审或者听证后发布ღ★，为建设工程造价计价提供依据ღ★。

　　工程造价管理机构应当及时采集并公布本行政区域人工ღ★、材料ღ★、施工机械台班的市场价格和施工企业平均利润率ღ★、工程造价平均指数ღ★、材料价格变化趋势等造价信息ღ★，为各类建设工程造价计价提供参考ღ★。

　　第八条投资估算ღ★、设计概算ღ★、施工图预算编制ღ★，应当按照确保工程质量ღ★、提高投资效益ღ★、全面优化设计的要求ღ★，根据本办法第六条第一款或者第二款规定的计价依据ღ★，参考本办法第六条第三款规定的造价信息ღ★，按照国家ღ★、省规定的计价规则及法定税费凯发天生赢家一触即发首页ღ★。ღ★，并合理预测编制期至工程竣工期价格ღ★、利率k8凯发·(中国区)天生赢家一触即发ღ★、汇率变化趋势ღ★。

　　第九条全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建设项目ღ★，经批准的投资估算或者设计概算ღ★，是该建设项目的投资最高限额ღ★，未经项目审批部门批准ღ★，不得突破ღ★。

　　第十条全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建设项目ღ★，建筑安装工程招标投标应当采用工程量清单计价方法计价ღ★。非国有资金投资的建设项目的建筑安装工程招标投标ღ★，推行工程量清单计价方法计价ღ★。

　　第十一条采用工程量清单计价方法计价的建筑安装工程k8凯发·(中国区)天生赢家一触即发ღ★，建设单位应当根据施工设计文件ღ★，按照《建设工程工程量清单计价规范》规定的项目名称ღ★、项目编码ღ★、计量单位ღ★、计量规则编制工程量清单ღ★。

　　招标且需要设置标底的建筑安装工程项目ღ★，标底应当按照工程量清单列明的工程量日本樱花vpsv2exღ★，参考本办法第六条第三款规定的造价信息ღ★，按照国家k8凯发·(中国区)天生赢家一触即发ღ★、省规定的计价规则和法定税费计算确定ღ★。工程量清单应当作为招标文件的组成部分提供给投标人ღ★。

　　第十二条投标人应当根据工程量清单列明的工程量ღ★，按照国家ღ★、省规定的计价规则和法定税费ღ★，结合本企业劳动生产率等实际情况确定投标报价ღ★，不得以低于成本的报价投标ღ★。

　　第十三条发包人和承包人应当依法签订书面的《建设工程施工合同》ღ★，并不得在合同之外另行订立与合同内容不一致的其他协议ღ★。

　　全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建设项目ღ★，承包人应当在《建设工程施工合同》签订之日起的30日内将合同副本送相应工程造价管理机构备案ღ★。

　　第十五条建筑安装工程施工中ღ★，发包人ღ★、承包人均应当加强工程造价控制日本樱花vpsv2exღ★，确保工程质量ღ★，不得擅自修改设计ღ★，不得擅自扩大或者缩小工程量ღ★，不得偷工减料ღ★。

　　每一分部分项工程完工后ღ★，承包人应当在完工之日起的7日内或者合同约定的时间内ღ★，向发包人或者其委托的监理工程师提出工程签证单ღ★，提请其进行工程验收ღ★。发包人或者其委托的监理工程师ღ★，应当在收到工程签证单之日起的14日内或者合同约定的时间内ღ★，验收工程并签署工程签证单ღ★；逾期不验收或者不签署的ღ★，视为认可ღ★。

　　第十六条建筑安装工程竣工后ღ★，除发包人与承包人另有约定的外ღ★，承包人应当于工程竣工验收合格之日起的30日内ღ★，向发包人提交完整ღ★、真实的竣工结算文件ღ★。竣工结算文件的种类和内容ღ★，依照国家规定执行ღ★。

　　发包人对竣工结算文件有异议的ღ★，应当于收到竣工结算文件之日起的30日内向承包人提出k8凯发·(中国区)天生赢家一触即发ღ★，并于提出异议之日起的30日内与承包人协商ღ★。异议期满未提出异议ღ★，或者协商期满未与承包人协商的ღ★，视为认可竣工结算文件ღ★，发包人应当按照合同约定与承包人进行竣工结算ღ★。

　　第十七条发包人对竣工结算文件有异议且与承包人协商不成的ღ★，由双方在10日内共同委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审核ღ★。

　　发包人应当于委托审核合同签订之日起的10日内ღ★，将承包人提交的全部竣工结算文件交付受委托的工程造价咨询机构ღ★。

　　委托审核只进行一次ღ★。发包人ღ★、承包人对审核报告有异议的ღ★，可以申请相应工程造价管理机构调解ღ★，调解不成的ღ★，可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉ღ★；也可以直接申请仲裁或者向人民法院起诉ღ★。

　　第十九条全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑安装工程竣工结算日本樱花vpsv2exღ★，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核竣工结算文件ღ★。工程造价咨询机构应当于审核完成之日起的30日内向相应工程造价管理机构报送审核报告副本一触即发ღ★！ღ★。

　　第二十一条建设工程勘察ღ★、设计ღ★、施工ღ★、监理ღ★、造价咨询ღ★、招标代理ღ★、造价管理及重点建设项目ღ★、房地产开发凯发K8官网首页登录ღ★。ღ★、建设代理等单位ღ★，其工程造价计价ღ★、评估ღ★、审核ღ★、控制等关键岗位ღ★，应当配备造价工程师ღ★。

　　造价工程师不能同时在两个或者两个以上单位注册和执业ღ★，并应当按照国家规定的造价工程师执业资格制度从事造价咨询活动K8凯发·天生赢家ღ★，ღ★。

　　第二十二条有注册造价工程师的单位ღ★，可以自行编制建设项目投资估算ღ★、设计概算k8凯发·(中国区)天生赢家一触即发ღ★、施工图预算ღ★、工程量清单ღ★、招标标底ღ★、投标报价k8凯发·(中国区)天生赢家一触即发ღ★、竣工结算等工程造价成果文件ღ★；没有注册造价工程师的单位ღ★，应当委托具有相应资质的工程造价咨询机构编制ღ★。

　　工程造价成果文件由负责编制的注册造价工程师签名并加盖执业专用章和编制单位印章ღ★。编制单位和负责编制的注册造价工程师对其编制的工程造价成果文件承担法律责任日本樱花vpsv2exღ★。

　　第二十三条依法取得《工程造价咨询单位资质证书》的工程造价咨询机构ღ★，可以在核定的范围内凯发国际娱乐官网k8ღ★，ღ★，接受委托从事下列业务ღ★：

　　有关单位及其造价工程师编制工程造价成果文件ღ★，应当使用符合《建设工程工程量清单计价规范》和本办法规定的计价依据的计算机软件ღ★。不符合的ღ★，建设行政主管部门应当要求其停止使用或者予以修改ღ★。

　　第二十六条全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建设项目的建设单位违反本办法规定ღ★，未经项目审批部门批准ღ★，改变建设内容ღ★、扩大建设规模ღ★、提高建设标准ღ★，致使工程造价超过经批准的投资估算或者设计概算的ღ★，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分ღ★，构成犯罪的依法追究刑事责任ღ★；该建设项目尚可纠正的ღ★，由项目审批部门督促纠正ღ★。

　　第二十七条工程造价成果文件编制单位ღ★、编制人员违反本办法规定ღ★，故意或者因重大过失造成所编制的工程造价成果文件错误ღ★，致使建设单位或者承包单位遭受损失的ღ★，应当依法承担赔偿责任ღ★；由建设行政主管部门予以不良行为记录ღ★，给予警告ღ★。

　　第二十八条工程造价咨询机构有本办法第二十四条所列行为之一的ღ★，由建设行政主管部门予以不良行为记录ღ★，责令改正ღ★，处以1万元以上3万元以下罚款ღ★；依法应予注销资质的ღ★，按照有关规定处理ღ★。

　　第二十九条未取得《工程造价咨询单位资质证书》的单位从事工程造价咨询活动的ღ★，由建设行政主管部门责令停止活动ღ★，可以处以1万元以上3万元以下罚款ღ★。

　　未经注册ღ★，以造价工程师名义从事工程造价咨询活动的日本樱花vpsv2exღ★，由建设行政主管部门责令停止活动ღ★，可以处以5000元以上2万元以下罚款ღ★。

　　造价工程师在两个或者两个以上单位执业的ღ★，由建设行政主管部门予以不良行为记录ღ★，责令改正凯发在线ღ★。ღ★，可以处以1000元以上1万元以下罚款ღ★；依法应予注销资格的ღ★，按照国家有关规定处理ღ★。

　　第三十一条建设行政主管部门及其工程造价管理机构ღ★、专业造价管理机构工作人员在建设工程造价管理中玩忽职守ღ★、徇私舞弊ღ★、滥用职权的ღ★，依法给予行政处分ღ★；构成犯罪的ღ★，依法追究刑事责任ღ★。